Travaux de Rénovation des minibandes de la piste 16 - Taxiway Echo - Piste Aéromodélisme de l'aérodrome de Vinon-sur-Verdon (83)

Objet du marché

Appel d'offre ouvert (Article R2124-2 1° du Code de la commande publique). Les travaux consistent à la reprise des structures vieillissantes des infrastructures de la plateforme sur la zone aéronautique Le marché est à prix unitaires appliqués aux quantités réellement exécutées La durée du marché débute à sa notification jusqu'à la fin de l'année de garantie de parfait achèvement. Délai d'exécution des prestations : 3 mois y compris la période de préparation de chantier (1 mois)

Précisions de l'acheteur

Les communications et échanges s'effectueront pendant toute la consultation par voie électronique par le biais du profil acheteur à l'adresse suivante : https://achat.maregionsud.fr. Une visite sur site est prévue. Elle est facultative mais vivement conseillée afin que les candidats puissent chiffrer précisément leur offre. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir leur demande au plus tard 12 jours avant la date limite de remise des plis leurs questions par voie électronique sur le profil acheteur https://achat.maregionsud.fr. La réponse est adressée au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres à tous les candidats ayant téléchargé le dossier de consultation sous réserve d'avoir indiqué un courriel valide. L'acheteur se réserve le droit d'envoyer au plus tard 6 jours avant la date limite de remise des offres (initiale ou modifiée) des modifications de détail sur le dossier de consultation. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier de consultation modifié. Des certificats Qualibat ou références équivalentes sont exigés à l'appui de la candidature o 1311 Terrassements - fouilles (technicité courante) o 1341 Aménagement de chaussées et trottoirs Les critères de jugement des offres sont les suivants: Prix 60% Valeur technique 40% appréciée sur la base des sous-critères suivants : - Moyens humains et matériels /20 - Programme d'exécution détaillé /20 Il est vivement recommandé aux candidats de se référer à l'annexe 1 du Rc qui indique les modalités de jugement des offres et de remise de celles-ci. L'Ae devra être signé électroniquement : Le candidat doit disposer d'un certificat valide et conforme aux exigences du règlement de l'Union européenne « eidas » du 23 juillet 2014 (n°910/2014/Ue), délivré par l'un des organismes agréés par l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information (Anssi). Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil d'acheteur : https://achat.maregionsud.fr. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse Url suivante : http://achat.maregionsud.fr. Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique

Recours

Organe de recours

Tribunal administratif de Marseille