Mandat de maîtrise d'ouvrage - augmentation de la capacité voyageurs du tramway de Le Mans Métropole : adaptation des quais et infrastructures en lignes et du centre de maintenanc

Objet du marché

En vue de l'allongement des rames :Par délibération du 25/03/2021, le Conseil communautaire de Lmm a approuvé le programme du projet d'augmentation de la capacité du réseau tramway par un allongement des rames se traduisant par 3 volets :1 l'acquisition de modules complémentaires pour un allongement des rames de 32 m à 44 m, (Hors Mandat),2 l'adaptation du Centre de Maintenance et de Remisage : agrandissement de l'atelier et du " peigne " de remisage (stationnement des rames),3 l'adaptation des infrastructures en ligne avec notamment l'allongement des quais aux stations et des terminus, le redimensionnement des sous stations électriques le cas échéant.Le Conseil a également arrêté l'enveloppe globale financière prévisionnelle, à savoir 54 896 000 euro(s) Ht (volets 1, 2 et 3) dont une enveloppe Mandat recouvrant les volets 2 et 3 ci-avant de 14 096 000 euro(s) Ht (compris rémunération du Mandataire).Le mandat intègre la coordination des volets 2 et 3 avec le volet 1