Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la passerelle blanche à Montigny le Bretonneux
Maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la passerelle blanche à Montigny le Bretonneux
L'essentiel
Objet du marché
La présente consultation a pour objet l'attribution du marché de maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la passerelle Blanche à Haubans à Montigny-le-Bretonneux
Tranches et options
En application de l'article R2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve, le cas échéant, le droit de recourir à des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalables avec le titulaire du présent marché, ayant pour objet la réalisation de prestations similaires au marché initial
Attribution
- Titulaire
- ETUDES DE STRUCTURES ET D EQUIPEMENTS
- Date d'attribution
- 24/12/2024
Précisions de l'acheteur
La partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux est de 3 600 000 euro(s) Ht. Le maître d'oeuvre se verra confier les missions de base suivantes : - Etudes préliminaires (Ep) ; - études d'avant-projet (Avp) ; - études de projet (Pro) ; - Assistance pour la passation des marchés publics de travaux (Amt) ; - Visa des études d'exécution et/ou de synthèse établis par les entreprises (Visa) ; - Direction de l'exécution des contrats de travaux (Det) ; - Assistance lors de la réception et durant la garantie de parfait achèvement (Aor) ; Est confiée également au titulaire la mission complémentaire suivante : - Etablissement du Schéma Directeur de Qualité (Sdq) à destination de la Sncf La mission de maîtrise d'oeuvre débute à compter de la date figurant dans l'ordre de service de lancement de la mission Ep. Elle s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier marché de travaux ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas levées à la fin de cette période. Les candidats qui, au vu des articles L. 2141-1 à L. 2141-6 et R.2143-6 à R. 2143-10 du Ccp, ne peuvent soumissionner à un marché public ou qui, le cas échéant après la demande de compléments, présentent des dossiers de candidature incomplets, ou qui ne présentent pas les capacités professionnelles, financières et techniques suffisantes, ne sont pas admis. Les compétences attendues pour l'exécution des prestations sont les suivantes : - Ouvrages d'art - Structure métallique - Pont à Haubans En cas de groupement, le mandataire sera l'opérateur économique disposant de la compétence « ouvrages d'art »
Recours
- Organe de recours
- Tribunal administratif de Versailles
Acheteur
Lieu d'exécution
Marchés similaires
L'analyse des marchés similaires est réservée aux abonnés Prescriptio.Voir les tarifs
Prochaine action
Surveiller les prochains marchés similaires
Activez une alerte, centralisez les pièces utiles et retrouvez ce marché dans votre espace Prescriptio.
À propos de ce marché public
Cette annonce est publiée dans le cadre de la commande publique française. Pour comprendre les procédures de passation, les seuils en vigueur et les obligations des entreprises soumissionnaires, consultez notre guide complet des marchés publics BTP.